Договор на изготовление полиграфической продукции
Опубликовано: 01.11.2017
Договор на изготовление полиграфической продукции
Москва 10.12.2009 г. ООО "______", именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, и ООО "___________", именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального директора ________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
Рейд «Свинья»
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению полиграфической продукции (далее именуемая «продукция») по заданию Заказчика согласно Приложениям, являющимся с момента их подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию и оплатить ее.
Листоподбор будущей брошюры!
1.2. Для выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, Подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков. 2. Права и обязанности сторон. 2.1. В рамках настоящего Договора Подрядчик обязуется: 2.1.1. Выполнять работы, указанные в п.1.1 настоящего договора, исходя из положений соответствующего Приложения, в соответствии с утвержденным оригинал-макетом (эскизом) продукции. 2.1.2. Заблаговременно известить Заказчика об окончании выполнения работ. 2.1.3. Сдать результат работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 2.1.4. По акту, который подписывается уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью настоящего Договора, передать продукцию, предусмотренную настоящим договором, надлежащего качества и в установленные соответствующим Приложением сроки. 2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. Передать Подрядчику исходные для выполнения работ по настоящему договору (CD-файлы, эскизы, тексты и т.д.) материалы в соответствии Техническими требованиями (Приложение №1 к настоящему договору) и утвердить оригинал-макет продукции. Факт надлежащего выполнения Заказчиком обязательств по предоставлению Подрядчику исходных материалов и утверждению оригинал-макета продукции подтверждается подписанным Сторонами Актом о предоставлении исходных материалов. После подписания данного Акта Подрядчик не вправе ссылаться на не соответствии исходных материалов Техническим требованиям, не утверждение оригинал-макета, либо иное не выполнение Заказчиком обязательств по предоставлению Подрядчику данных необходимых для изготовления продукции. 2.2.2. Оплачивать выполненные работы Подрядчику в соответствии с условиями, указанными в п.3 настоящего договора и соответствующих Приложениях к нему. 2.2.3. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренному п.2.1.4 настоящего Договора, в сроки установленные в Приложениях к настоящему договору, как «конечный срок выполнения работ». 2.3. Права Сторон: 2.3.1. Подрядчик вправе не приступать к исполнению условий Договора, а выполнение работы приостановить в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате и передаче подрядчику исходных материалов, другой необходимой информации. При этом срок выполнения работ увеличивается на время задержки оплаты, исполнения обязательств, если подрядчик не определил более длительный срок. В случае неисполнения Заказчиком своих обязанностей по оплате, передаче исходных материалов более чем на 20 (двадцать) дней Подрядчик имеет право отказаться от исполнения настоящего договора, заблаговременно известив об этом Заказчика в письменной форме, и в соответствии с положениями ст. 360 Гражданского кодекса РФ удержать готовую продукцию (в случае наличия таковой) Заказчика в части сумм, причитающихся к уплате; 2.3.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему договору, если иное не оговорено в соответствующем Приложении к настоящему договору; 2.3.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, предупредив заблаговременно Подрядчика в письменной форме и уплатив отступное в размере 25% от стоимости Договора, а также стоимость уже выполненных работ. Кроме того, в этом случае Заказчик обязуется выкупить у Подрядчика материалы, приобретенные последним для выполнения работ по соответствующему Приложению к настоящему договору; 2.3.4. Транспортировка готовой продукции осуществляется силами Заказчика, за его счет и на его риск, если иное не указано в дополнительных соглашениях и/или Приложениях к настоящему договору; 3. Расчеты 3.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором, определяется на основании соответствующих Приложений. 3.2. В указанную в п.3.1 настоящего договора стоимость не включаются расходы Подрядчика по хранению невостребованной Заказчиком готовой продукции свыше 20 (двадцати) дней сверх срока, указанного в соответствующем Приложении, как «конечный срок выполнения работ». 3.3. Заказчик производит оплату стоимости работ, указанной в соответствующем приложении к настоящему договору в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Подрядчиком все необходимых в соответствии с налоговым законодотальством документов.. 3.4. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, непосредственно после предоставления Заказчиком исходных материалов файлов и макетов утвержденных в печать, необходимых для выполнения работ по настоящему договору. 4. Сдача-приемка продукции, работ. 4.1. Подрядчик передает Заказчику готовую продукцию и сдаёт выполненные работы по настоящему договору, а Заказчик их принимает по Акту сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается уполномоченными представителями Сторон и в котором указывается количество передаваемой продукции, результат выполненных работ, а также вносится отметка уполномоченного лица заказчика о проверке качества готовой продукции, выполненной работы. 4.2. Заказчик, при передаче ему Подрядчиком готовой продукции, результата выполненных работ, осуществляет проверку количества и качества продукции и качества работ. Заказчик не может в последующем предъявить требования к Подрядчику по недостаткам продукции, выполненных работ, которые могут быть выявлены при обычной проверке (явные недостатки), если при приемке готовых продукции, работ им не была проведена соответствующая проверка и составлен письменный, мотивированный отказ в приемке соответствующей продукции, работы. 5. Ответственность Сторон. 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.2 Заказчик берет на себя ответственность по претензиям третьих лиц к содержанию исходящих материалов, лежащих в основе готовой продукции по настоящему договору, в том числе в сфере авторских прав. 6. Прочие условия. 6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 6.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами своих обязательств по Договору, решаются путем переговоров. При невозможности придти к соглашению Стороны договорились о передаче спора в Арбитражный суд г.Москвы, в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.3. Договор заключен сроком на 1 (один) год, вступает в силу с момента подписания. В случае если по окончании срока действия договора ни одна из сторон не выразила желания расторгнуть его, Договор считается пролонгированным на 1 (один) год. 6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 6.5. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 7. Форс-мажор. 7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и продолжающихся в течение срока действия настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно, но не позднее двух дней с момента их наступления и прекращения, информировать другого участника о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, предоставив соответствующие документы от компетентных органов. 7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы не прекратили своего действия, через 30 дней любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив другую Сторону за 14 (четырнадцать) дней в письменном виде. 8. Реквизиты Сторон.
